"Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry”

"Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry”

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie "zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

— część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne,

— część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.,

— część nr 3: kotły na biomasę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) programy funkcjonalno-użytkowe – stanowiące Załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do SIWZ.

Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

gmina Tarnowskie Góry

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 623 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry;

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 143 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) program funkcjonalno-użytkowy "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ;

b) program funkcjonalno-użytkowy "Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2b do SIWZ.

Zamówienie finansowane jest w 71,68 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

1. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 31 marca 2022 r.

2. Za dotrzymanie terminu określonego powyżej uznaje się dzień odbioru (bez uwag) ostatniej wykonanej instalacji.

3. Szczegółowy przebieg realizacji przedmiotu zamówienia będzie określał harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 wzoru umowy.

Pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.

gmina Tarnowskie Góry

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 71 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry;

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 131 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) program funkcjonalno-użytkowy "Wykonanie instalacji powietrznych pomp ciepła do c.w.u. na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2c do SIWZ;

b) program funkcjonalno-użytkowy "Wykonanie instalacji pomp powietrznych do c.o. wraz z c.w.u. na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2d do SIWZ.

Zamówienie finansowane jest w 71,68 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu pn.: "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

1. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 31 marca 2022 r.

2. Za dotrzymanie terminu określonego powyżej uznaje się dzień odbioru (bez uwag) ostatniej wykonanej instalacji.

3. Szczegółowy przebieg realizacji przedmiotu zamówienia będzie określał harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 wzoru umowy.

Kotły na biomasę

gmina Tarnowskie Góry

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.: "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry” w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi w 66 nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców gminy Tarnowskie Góry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

program funkcjonalno-użytkowy "Wykonanie instalacji kotłów na biomasę na terenie gminy Tarnowskie Góry” – stanowiący Załącznik nr 2e do SIWZ

Zamówienie finansowane jest w 71,68 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu pn.: "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

1. Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 31 marca 2022 r.

2. Za dotrzymanie terminu określonego powyżej uznaje się dzień odbioru (bez uwag) ostatniej wykonanej instalacji.

3. Szczegółowy przebieg realizacji przedmiotu zamówienia będzie określał harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 wzoru umowy.

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

I. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku dostaw i usług świadczonych okresowo lub w sposób ciągły – także nadal wykonywanych:

część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

1. doświadczenie – projektowanie:

a) dokumentacje projektowe obejmujące minimum 50 instalacji fotowoltaicznych;

b) dokumentacje projektowe obejmujące minimum 20 instalacji kolektorów słonecznych;

2. doświadczenie – wykonawstwo:

c) 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda,

lub* 3 należycie wykonane dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda

d) 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji kolektorów słonecznych o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda,

lub* 3 należycie wykonane dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji kolektorów słonecznych o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda.

*Uwaga: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym powyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, tj. dwie roboty i jedna dostawa (lub na odwrót), a także w ramach realizacji zamówień w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

Uwaga dla wymogu wiedzy i doświadczenia w pkt a–d: Wykonawca może wykazać powyższe wymogi w ramach jednego lub kilku zamówień (umów), a także w ramach realizacji zamówień w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

Część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.

1. doświadczenie – projektowanie:

a) dokumentacje projektowe obejmujące 20 instalacji pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u.;

2. doświadczenie – wykonawstwo:

b) 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda,

lub* 3 należycie wykonane dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda.

*Uwaga: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym powyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, tj. dwie roboty i jedna dostawa (lub na odwrót), a także w ramach realizacji zamówień w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

Uwaga dla wymogu wiedzy i doświadczenia w pkt a–b: Wykonawca może wykazać powyższe wymogi w ramach jednego lub kilku zamówień (umów), a także w ramach realizacji zamówień w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

Część nr 3: kotły na biomasę

1. doświadczenie – projektowanie:

a) dokumentacje projektowe obejmujące 10 instalacji kotłów na biomasę;

2. doświadczenie – wykonawstwo:

b) 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji kotłów na biomasę o wartości co najmniej 20 000,00 PLN brutto każda,

lub* 3 należycie wykonane dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji kotłów na biomasę o wartości co najmniej 20 000,00 PLN brutto każda.

*Uwaga: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym powyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, tj. dwie roboty i jedna dostawa (lub na odwrót), a także w ramach realizacji zamówień w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

Uwaga dla wymogu wiedzy i doświadczenia w pkt a–b: Wykonawca może wykazać powyższe wymogi w ramach jednego lub kilku zamówień (umów), a także w ramach realizacji zamówień w systemie "zaprojektuj i wybuduj”.

II. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do

wykonania niniejszego zamówienia:

Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

a) projektantem – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci zaprojektowanych minimum 25 instalacji fotowoltaicznych,

b) projektantem – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci zaprojektowanych minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych,

c) projektantem – 1 osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

d) kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która

pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania

minimum 25 instalacji fotowoltaicznych,

e) kierownikiem budowy – 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 15 instalacji kolektorów słonecznych,

f) kierownikiem budowy – 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Część nr 2: pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.

a) projektantem – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci zaprojektowanych minimum 10 instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u.,

b) kierownikiem budowy – 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 10 instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u.

Część nr 3: kotły na biomasę

a) projektantem – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą doświadczenie zawodowe w postaci zaprojektowanych minimum 5 instalacji kotłów na biomasę,

b) kierownikiem budowy – 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 5 instalacji kotłów na biomasę.

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

oraz

być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725);

lub

spełniać warunki, o których mowa w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725) ("świadczenie usług transgranicznych”).

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta (podpisana) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi Załączniki nr 3a–3c do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (§ 18 wzoru umowy – Załączniki nr 3a–3c do SIWZ). Przed podpisaniem (zawarciem) umowy Wykonawca zobowiązany będzie:

1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w rozdziale XXX SIWZ – dla każdej części zamówienia;

2. przekazać Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia minimum:

— dla części nr 1: 2 000 000,00 PLN,

— dla części nr 2: 700 000,00 PLN,

— dla części nr 3: 140 000,00 PLN

(względnie inny równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności).

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w pokoju nr 26 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, POLSKA.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub przez miniPortal. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

I. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. procedura odwrócona.

II. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— dla części nr 1: 300 000,00 PLN,

— dla części nr 2: 100 000,00 PLN,

— dla części nr 3: 25 000,00 PLN.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na kilka części zamówienia wnosi wadium w wysokości równej sumie wadium dla poszczególnych części zamówienia. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – Santander Bank Polska S.A. 37 1090 1825 0000 0001 4381 6475 z dopiskiem "Wadium – OZE Tarnowskie Góry – część nr ...”. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 rozdziału XXI SIWZ.

IV. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy).

Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących wybranych przesłankach określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy):

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491, z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326);

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci: formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego Załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 5 do formularza oferty) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Ofertę i jej załączniki stanowią:

1) formularz oferty zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ;

2) JEDZ;

3) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dot.);

4) pełnomocnictwo (jeśli dot.);

5) dowód wpłaty wadium.

VI. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie wezwany do złożenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dot. pkt 2.2.1. niniejszego rozdziału SIWZ);

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodu nie wykonania albo nienależytego wykonania w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, z przyczyn leżących po jego stronie z Zamawiającym, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 9 Pzp oraz zapisów rozdz. XVII SIWZ).

VII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 2 do Formularza oferty,

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3 do Formularza oferty,

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Formularza oferty.

VIII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (wymóg o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp):

— wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego określa załącznik nr 4 do SIWZ.

VIV. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu UE, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: warunki określają zapisy pkt 8. rozdz. XV SIWZ.